Enterprise Ideas UG Algemene Voorwaarden

1. STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de standaardvoorwaarden voor Website Design en Ontwikkeling en zijn van toepassing op alle contracten en alle werkzaamheden van Enterprise Ideas UG ® voor haar klanten.

2. ONZE PRIJZEN EN STORTINGEN

Een aanbetaling van 50% van de totale vergoeding die in het kader van ons voorstel verschuldigd is, is onmiddellijk verschuldigd wanneer u ons opdracht geeft om door te gaan met het ontwerpen en ontwikkelen van de website. De resterende 50% is verschuldigd wanneer het werk naar uw redelijke tevredenheid is voltooid, maar onderhevig aan de voorwaarden van de ‘goedkeuring van werk’- en’ verworpen werk’-clausules. We behouden ons het recht voor om geen werk te beginnen totdat de aanbetaling volledig is betaald.

De aanbetaling van 50% wordt alleen gerestitueerd als we niet aan onze verplichtingen hebben voldaan om het werk te leveren dat op grond van de overeenkomst vereist is. De aanbetaling wordt niet terugbetaald als de ontwikkelingswerkzaamheden zijn gestart en u het contract buiten schuld van ons beëindigt.

3. LEVERING VAN MATERIALEN

U moet alle materialen en informatie verstrekken die door ons zijn vereist om het werk te voltooien in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Dergelijke materialen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, foto’s, geschreven kopie, logo’s en ander gedrukt materiaal. Als er vertraging optreedt bij de aanlevering van deze materialen die leidt tot een vertraging in de voltooiing van het werk, hebben wij het recht om vooraf overeengekomen termijnen met een redelijk bedrag te verlengen.

Wanneer u materialen niet aanlevert en dat de voortgang van het werk verhindert, hebben wij het recht om u te factureren voor elk deel of delen van het werk dat al is voltooid.

4. VARIATIES

We bieden u graag de mogelijkheid om het ontwerp te herzien. We hebben echter het recht om het aantal ontwerpvoorstellen te beperken tot een redelijk bedrag en kunnen extra ontwerpen in rekening brengen als u de oorspronkelijke ontwerpspecificatie wijzigt.

Onze website ontwikkelingsfase is flexibel en staat bepaalde variaties toe op de originele specificatie. Maar elke grote afwijking van de specificatie wordt aangerekend aan het tarief van $ 30,00 per uur.

5. PROJECTVERTRAGINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

Alle tijdschema’s of schattingen die we geven, zijn afhankelijk van uw volledige medewerking en volledige en definitieve inhoud in de fotografie voor de werkpagina’s. Tijdens de ontwikkeling is er een bepaalde hoeveelheid feedback vereist om door te gaan naar de volgende fasen. Het is vereist dat één enkel contactpunt aan uw zijde wordt aangewezen en dagelijks beschikbaar wordt gesteld om het feedbackproces te versnellen.

6. GOEDKEURING VAN DE WERKZAAMHEDEN

Na voltooiing van het werk wordt u op de hoogte gebracht en krijgt u de gelegenheid om het te beoordelen. U moet ons binnen zeven dagen na deze kennisgeving schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele onbevredigende punten. Elk werk dat niet schriftelijk aan ons is gemeld als onbevredigend binnen de 7-daagse beoordelingstermijn, wordt geacht te zijn goedgekeurd. Zodra het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd, kan werk niet later worden afgewezen en wordt het contract geacht te zijn voltooid en is het 50% -saldo van de projectprijs verschuldigd.

7. VERWORPEN WERK

Als u een van onze werkzaamheden weigert binnen de zichttermijn van 7 dagen, of als u niet instemt met het door ons uitgevoerde vervolg om eventuele geregistreerde punten te corrigeren, dan handelen wij redelijkerwijs als onredelijk in het weigeren van het werk , we kunnen ervoor kiezen om dit contract als beëindigd te behandelen en maatregelen te nemen om de betaling voor het voltooide werk te herstellen.

8. BETALING

Na voltooiing van de beoordelingsperiode van 7 dagen, zullen we u factureren voor de 50% balans van het project.

9. GARANTIE DOOR U VOOR EIGENDOM VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U moet alle benodigde toestemmingen en bevoegdheden verkrijgen met betrekking tot het gebruik van alle kopie, grafische afbeeldingen, geregistreerde bedrijfslogo’s, namen en handelsmerken, of elk ander materiaal dat u ons verstrekt om op te nemen in uw website of webapplicaties.

U moet ons vrijwaren en ons vrijwaren van claims of juridische acties met betrekking tot de inhoud van uw website.

10. LICENTIE

Zodra u ons volledig hebt betaald voor ons werk, verlenen wij u een licentie voor het gebruik van de website en de bijbehorende software en inhoud voor de levensduur van de website.

11. ZOEKMACHINES

We garanderen geen specifieke positie in de resultaten van zoekmachines voor uw website. We voeren elementaire zoekmachineoptimalisatie uit volgens de huidige beste praktijken.

12. GEVOLGSCHADE

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt die op enigerlei wijze is toe te schrijven aan enige vertraging in de uitvoering of voltooiing van ons contract, maar die vertraging ontstaat.

13. DISCLAIMER

Voor zover toegestaan ​​door de wet, alle bepalingen, voorwaarden, garanties, toezeggingen of aanspraken, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins (met uitzondering van de uitdrukkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden) die op enigerlei wijze verband houden met de diensten die wij leveren aan je bent uitgesloten. Zonder het voorgaande te beperken, voor zover wettelijk toegestaan, is elke aansprakelijkheid van Enterprise Ideas UG® onder eender welke voorwaarde, voorwaarde, garantie of vertegenwoordiging die wettelijk niet kan worden uitgesloten, waar toegestaan ​​door de wet, beperkt tot onze optie tot vervanging, -reparatie of re-levering van de diensten of de betaling van de kosten van de diensten die we zijn aangegaan om te presteren.

14. ONDERAANNEMING

We behouden ons het recht voor om diensten die we hebben afgesproken voor u uit te besteden naar eigen goeddunken.

15. NIET-OPENBAARMAKING

Wij (en eventuele onderaannemers die we inschakelen) zijn het erover eens dat we op geen enkel moment uw vertrouwelijke informatie zullen bekendmaken aan een derde partij.

16. EXTRA KOSTEN

U stemt ermee in om ons te vergoeden voor gevraagde uitgaven die geen deel uitmaken van ons voorstel, inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van sjablonen, software van derden, voorraadfoto’s, lettertypen, domeinnaamregistratie, webhosting of vergelijkbare uitgaven.

17. BACKUPS

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van uw eigen back-ups met betrekking tot uw website en wij zijn niet aansprakelijk voor het herstel van klantgegevens of klantwebsites, behalve voor zover dit gegevensverlies voortvloeit uit nalatigheid of nalatigheid van ons.

18. EIGENDOM VAN DOMEINNAMEN EN WEBHOSTING

We zullen u accountgegevens verstrekken voor domeinnaamregistratie en / of webhosting die we namens u hebben gekocht wanneer u ons vergoedt voor alle uitgaven die we hebben gedaan.

19. TOEPASSELIJKE WET

De overeenkomst gevormd door deze algemene voorwaarden en elk voorstel zal worden geïnterpreteerd volgens en wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving. U en Enterprise Ideas UG ® onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland en Nederland met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of met betrekking tot diensten die wij voor u uitvoeren.

20. CROSS BROWSER COMPATIBILITEIT

Door de huidige versies van goed ondersteunde content management systemen zoals “WordPress” te gebruiken, proberen we ervoor te zorgen dat de websites die we maken compatibel zijn met alle huidige moderne webbrowsers, zoals de meest recente versies van Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari . Extensies van externe partijen, waar gebruikt, hebben mogelijk niet hetzelfde ondersteuningsniveau voor alle browsers. In voorkomend geval vervangen we alternatieve uitbreidingen of implementeren we andere oplossingen, op basis van de best mogelijke inspanning, waarbij onverenigbaarheden worden gevonden.

21. E-COMMERCE

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten met betrekking tot e-commerce, en voor zover de wet dit toelaat, zullen Enterprise Ideas UG ® en haar onderaannemers zich hoeden voor schadevergoeding, bescherming en verdediging en schadeloosstelling van alle claims, boetes, belastingen en tariefverlies. of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet elektronische handel door uw of uw klanten.